泰州(2021)3-2地块一期精装修工程
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
金通绿城春晓江南&***;桃李春风项目
公区精****招标公告
****海盛地产有限公司就金通绿城春晓江南&***;桃李春风项目公区精装修工程等内容进行招标,诚挚欢迎有能力承接本工程施工的公司前来投标。具体如下:
*、 工程概况
*、 工程名称:金通绿城春晓江南&***;桃李春风项目公区精装修工程
*、 工程地点:****省****市****区泰渔路北侧、****
*、 招标范围:图纸所示范围内精****(以下发图纸为准)
*、 招标形式:工程量清单招标
*、 投标保证金金额:* *元,缴纳保证金后及时在发包人招采平台上传凭证。投标保证金采用电汇形式,招标人信息如下:
户名:****海盛地产有限公司
开户行:中国建设银行********支行
账号:********************
税号:******************
*、 中标原则:合理低价中标
*、 工程款支付方式:按月支付(以招标文件为准)
*、 履约担保:承包人向发包人提供履约担保,担保方式为: 合同协议书签署后*天内,承包人应向发包人提交合同总价*%(不超过****元)的现金(采用支票或汇票形式)。
*、 工程规模:
(*) 业态:高层、合院
(*) 本次招标建筑面积约*****㎡,结构类型为框剪结构。
**、 工程质量要求:合格,符合国家、地方和行业的现行施工验收规范、规程及标准,以及绿城集团要求的室内装饰装修质量验收标准,并通过发包人委托的第*方机构进行的实测实量验收。相关验收标准不*致的,以要求较高者为准。
**、 工期:暂定开工日期为 **** 年 *月 * 日,竣工日期为 **** 年* 月 **日,总工期 *** 日历天。
*、 投标报名要求
*、 资质要求:
(*) 企业要求: 建筑装修装饰工程专业承包 * 级资质及以上,业绩和履约信誉好,服务态度端正,投入力量有保证,以往承接工程中无不良记录的施工企业。本工程不允许挂靠。
(*) 项目经理资格要求:具有建筑工程专业*级注册建造师执业资格及以上。
*、 本次招标接受报名截止时间前在发包人招采平台上报名****://****.*******.**/(允许新供方注册审核通过后报名)的供方。
*、 在线报名截止时间:以发包人招采平台截止时间为准。
*、 领取标书时间: 以发包人招采平台信息为准。
*、 领取标书地点: 收到发包人招采平台发标信息后,在发包人招采平台上自行下载招标文件。
*、 招标联系人:****,联系电话:***********
联系邮箱: *********@**.***
联系地址:****省****市****区泰渔路北侧、****,****海盛地产有限公司项目部
*、 绿城中国监察投诉电话:****-********(工作日*时-**时),***********(**小时开通,绿城中国监察部张先生),***********(高远集团花女士),投诉邮箱:***********@***.***、**********@***.***。
*、 其它: 无 【填写项目特殊情况】
*、 若本公告相关内容与正式发出的招标文件不*致,以正式发出的招标文件为准。
*、 为维护良好的招标秩序,招标过程中如出现下表处罚项的,我司将按相应“处罚条款”执行,凡报名参与本次投标单位,均视为已知悉并同意下表内容。
*、 招采过程违规处罚表
序号 |
处罚项 |
处罚条款 |
|
* |
投标 入围 |
未按规定缴纳投标保证金 |
【*】第*次违规:在绿城集团、高远集团范围内禁止投标*个月; 【*】第*次违规:绿城、高远合格供方等级降*级,在绿城集团、高远集团范围内禁止投标*个月; 【*】第*次违规:取消绿城合格供方资格,且*年内不得再申请绿城、高远合格供方入库。 |
* |
投标 询标 |
投标过程中退出投标 |
【*】没收投标保证金; 【*】在绿城集团、高远集团范围内禁止投标*年及以上;情节严重的取消绿城合格供方资格,且*年及以上(视情节严重情况定)不得再申请绿城合格供方入库。 |
发现串标、围标现象 |
【*】没收投标保证金; 【*】取消所有涉及单位的绿城、高远合格供方资格,*年内不得对其进行重新考察入库。 |
||
发现行贿现象 |
【*】没收投标保证金; 【*】*年内不得对其进行重新考察入库。 |
||
除招标范围增加外,询标后总报价高于询标前报价 |
【*】涉及单位*年内不得参与绿城集团、高远集团投标。 |
||
* |
决标 |
决标后不签合同 |
【*】没收投标保证金; 【*】取消绿城合格供方资格, *年内不得对其进行重新考察入库。 |
* |
履约 |
履约过程未达成年初项目经营计划目标节眯同,经协调仍未达到全同约定要求 |
在绿城集团、高远集团范围内禁止*切项目投标,停标时间视其改正情况而定。 |
绿城中国组织的第*方过程评估成绩符合以下情况的,按下表予以相应的处罚或奖励:
序号 |
奖罚条件 (过程评估分*) |
奖罚措施 |
* |
季度排名后*%且最低分*&**;**分或存在进度扣分 |
扣罚***元/次。 |
* |
季度排名后**%,且分数&**;**分或存在进度扣分 |
扣罚***元/次。 |
* |
季度排名**%≤*&**;*%,且*≥**且不存在进度扣 分 |
奖励***元/次 |
* |
季度排名前*%,且*≥**且不存在进度扣分 |
奖励***元/次。 |
* |
第*方过程评估季度综合成绩(季度评估次数不 少于*次,取平均分)在集团当年度总排名前*% 且季度过程评估最低分不低于**.*分 |
额外奖励***元/次。 |
* |
第*方过程评估季度综合成绩(季度评估次数不 少于*次,取平均分)在集团当年度总排名后*% 且过程评估成绩低于**分 |
额外处罚***元/次。 |
招标人:****海盛地产有限公司
****年*月**日
推荐公告
更多-
江宁区民政局大楼物业管理服务采购公告
招标单位: 南京市江宁区民政局项目金额: 75.00万元南京 2024-06-12
-
苏州市吴江区人民法院关于位于苏州市吴江区松陵镇庞杨路2...
招标单位: 苏州市吴江区人民法院项目金额: 119.65万元苏州 2024-06-12
-
扬州市邗江区人民法院关于苏E87R9C奥迪牌汽车一辆(...
招标单位: 扬州市邗江区人民法院项目金额: 4.38万元扬州 2024-06-12
-
采购毕业庆典活动材料
招标单位: 海安市大公镇中心幼儿园项目金额: 暂未确定南通 2024-06-12
-
淮安市清江浦区人民法院关于淮安经济技术开发区大连路33...
招标单位: 淮安市清江浦区人民法院项目金额: 64.13万元淮安 2024-06-12