三门5、6核电站混凝土搅拌站大修、运维、混凝土供应工程招标公告
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
本招标项目*门*、*核电站****已审批,资金来源已落实。项目业主为/,招标人为****,项目已具备招标条件,****(以下简称“招标代理机构”)受招标人委托,现对该项目进行****。
鉴于核电项目建设需要,因此需开展*门*、*核电站混凝土搅拌站建设、大修、运维、混凝土供应工程采购,以满足项目建设需要。
由于工程尚处于初步设计阶段,因此,将来实际施工用设计文件及清单与招标文件中的描述可能不*致。具体施工内容以项目工程的施工设计文件和全部施工图纸为准,有特殊说明者除外。
混凝土搅拌站位置以批准的总平面布置图为准,承包人负责的工作(详《*门(*/*号机组)项目部混凝土搅拌站、砂石厂建设(新增)及原搅拌站检修技术方案》),本次招标包括:
*门*、*核电站****
*、搅拌站投运前的设备大修,拆迁改造*条生产线,新建*条生产线,新建砂石厂的勘察、设计、设备采购安装、机组调试、试运行及验收等全部工作。
*、混凝土搅拌站、实验室、砂石厂的日常运营和维护管理。
*、混凝土生产和运输,包括按照技术规格书和发包人要求,实现向核电机组工程提供满足发包人要求的合格混凝土等全部工作。
受项目核准影响,开工时间暂未确定,需要供应混凝土暂定***.****。
具体搅拌站技术要求详见招标文件第*章技术要求;
具体混凝土技术要求详见招标文件第*章技术要求。
质量符合中华人民共和国的有关国家标准、行业标准、企业标准或者设计文件引用的其他标准。
(*)在中华人民共和国境内拥有合法经营权力,具有独立的法人资格,符合国家有关规定,具备完成本招标项目的相关人员、设备、财务、技术能力。
(*)投标人应遵守中华人民共和国法律、法规以及相关行业的规定。
(*)投标人必须具有履行合同所必要的技术、服务能力并满足下列要求:
*.依据中华人民共和国法律注册成立的合法法人实体并在财务上独立、合法运作。
*.投标人能够满足招标人的质量保证体系要求,能够根据其所承担的项目任务和责任制定和实施质量保证大纲,并对质量保证大纲的有效性、所提供的项目质量和服务负责。
(*)本次招标要求投标人具备:建筑工程施工总承包*级(或乙级)资质及以上,和预拌混凝土专业承包资质,并具有承担本项目的能力。
(*)项目经理资格:*级建造师,并提供在有效期内的安全生产考核(*证)。其中*级建造师注册证书应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行*级建造师电子注册证书的通知》(建办市【****】**号)的要求。****年*月*日起*级建造师统*使用电子证书,纸质注册证书作废。*级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不*致的,该电子证书无效。电子证书使用时限为***天,本人应确认该证书的使用时限,超出使用时限的电子证书无效。
(*)安全生产许可证:有,且在有效期内。
(*)财务状况:投标人须有良好的银行信用和商业信誉,不得处于破产、停业、财产被接收或冻结等任何不利于合同目的实现的情形,财务状况良好。联合体投标的,联合体各方均应提供相应证明材料。
(*)本项目接受联合体投标。预拌混凝土企业承包商为联合体牵头人。
投标人须在汇款单上注明:“项目名称缩写及参加的分包”。
*.* 发售时间:****年**月**日**时**分—****年**月**日**时**分(****时间)。
*.* 招标文件发售方式:电子版招标文件将在中国核工业集团电子采购平台(*****://***.*******.***)进行发布。有意向的投标人在中国核工业集团电子采购平台已经注册的,可直接登录参与本项目投标;尚未在中国核工业集团电子采购平台注册的,应于招标文件发售截止时间前在中国核工业集团电子采购平台完成在线注册后登录参与本项目投标。投标人登录后点击“我要参与”,选择要参与的项目(****采购项目),按照《****供应商操作手册》完成付费后即可下载招标文件(见平台首页服务中心-供应商服务)。
中国核工业集团电子采购平台将在发售期结束后自动关闭参与入口,未能按时完成参与、购买招标文件相关工作的投标人不得参与投标。
未购买本项目招标文件的,其投标将被拒绝,有文件证明下列情形的除外:
(*)作为投标人的办事处或分公司代为购买标书的;
(*)购买标书的厂家在投标截止前因兼并、重组上市等原因导致公司名称变化的。
提交投标文件地点:****市丰台区西*环南路**号首科大厦*座**层东区会议室。
递交投标文件截止时间(投标截止时间)****时间:****年**月**日**时**分。
投标文件应按招标文件规定时间、地点递交,逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
本次招标公告同时在中国核工业集团电子采购平台(*****://***.*******.***)和中国招标投标公共服务平台(****://***.*************.***)上发布。
招标人:****
联系人:/
电话:/
招标代理机构:****
地址:****市丰台区西*环南路**号首科大厦*座**层东区
联系人:****
电话:***********
电子邮件:******@******.***
招标文件异议接收人:纪检监督部叶*尘
电话: /
电子邮件: ********@******.***
*.* 投标人须遵守招标人的保密规定(见投标保密承诺函)。
*.* 对于其它公司利用本公司发布的招标信息进行诈骗的行为,本公司将不承担任何责任,并保留追究相关责任人权利。
新建搅拌站生产线工期:****年*月*日至****年**月**日,以发包方开工前批准的承包方进度计划上的工期为准;
*号搅拌站机组生产线拆迁改造工期:****年*月*日至****年**月**日,以发包方开工前批准的承包方进度计划上的工期为准;
新建砂石生产线工期:****年*月*日至****年**月**日,以发包方开工前批准的承包方进度计划上的工期为准;
搅拌站生产线单机组大修时间不大于*个月,大修时间视搅拌机组运行状况确定。
搅拌站运维工期:***-*.*~***+**,具体运维开始终止时间以招标人通知为准。
招标人:****
代理机构: ****
推荐公告
更多-
住房和城乡建设部建筑节能与科技司建设工程消防验收快速检...
招标单位: 住房和城乡建设部建筑节能与科技司项目金额: 80.00万元海淀 2024-05-28
-
皮肤科皮肤镜、内科睡眠监测仪项目公开招标公告
招标单位: 北京四季青医院项目金额: 40.00万元海淀 2024-05-28
-
北京金融法院关于北京市石景山区老山西里35号楼3层4单...
招标单位: 详见公告详情项目金额: 暂未确定石景山 2024-05-28
-
中国科学院空天信息创新研究院中空长航时固定翼无人机采购...
招标单位: 中国科学院空天信息创新研究院项目金额: 300.00万元海淀 2024-05-28
-
北京市密云区人民法院关于密云区长安小区2号楼4层2单元...
招标单位: 北京市密云区人民法院项目金额: 暂未确定密云 2024-05-28