通州湾示范区果壳箱采购询价公告
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
****编号:**************-*****
*、 ****湾示范区综合执法局 根据****管理的有关规定,就城区果壳箱项目进行****采购。
*、投标人要求:
在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人且具有相应的营业范围。
*、****采购需求:
*、工程地点:****湾核心区
*、工程规模:造价约*.**元 。
*、工期要求:**日历天。
*、质量要求:合格。
*、所有报价含施工工程费、人工费、税金等所有费用。
*、报价注意事项
(*)报价单位必须先在网上进行报价之后,同时再将报价表按提供的报价样表格式填写,报价表必须加盖投标人公章后方为有效。(报价单位必须为注册会员且进行网上报价。若未在网上报价,则视为无效标处理)
(*)报价文件包括报价表及资格证明文件
*.*报价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的,在备注栏中注明。
*.*资格证明文件:
①有效的营业执照(副本)复印件并加盖公章;
②企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证;
*.*法定代表人授权委托书原件(法定代表人参加开标的除外)。
*.*递交 * 份完整的报价文件。报价文件必须加盖投标人公章方为有效;所有报价文件密封在*个密封袋中,并在密封袋上标明供应商名称,密封袋上加盖投标人公章。
*.* ①所有投标人须参加****开标会,并递交投标保证金,投标保证金的形式:银行汇票或现金。
②投标保证金金额:人民币****元/投标人,投标保证金(银行汇票、现金)上必须注明收款人为南通****湾开发建设有限公司;用途为投标保证金;汇款人为投标人名称。(开户人:南通****湾开发建设有限公司,开户银行:中国光大银行南通分行,账户:*****************)(投标保证金不得密封在投标文件内)未按要求方式提交的投标保证金无效。
(*)截止时间:报名开始时间****年**月**日至**月*日**点**分,系统网上报价时间****年**月**日至**月*日**点**分。
报价文件请于****年**月*日**时**分密封送到****湾示范区政务服务中心*期*楼第*开标室,逾时则不予受理。
*、****采购注意事项
*.参加****采购的供应商为南通市****湾公共资源交易中心的注册会员。****://**.***.*.***/*******/**********/?******=********-****-****-****-************&***;;***********=***
请于**月*日下午*:**前进入****湾****电子竞价系统进行报价,同时人员带相关资料到开标室现场,过时作自动放弃处理。
*.本次****采购按最低评标价法确定成交供应商,即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下,以报出最低价格的供应商作为成交供应商。若出现报价相同时(*名或多名成交候选人),则工作人员监督下由甲方采用抽签方式确定成交供应商。
*.成交供应商接到成交通知应**小时内与采购人签订合同,合同签订之日起*日内到南通市****湾示范区公共资源交易中心备案。因采购人或市场缺货等因素不能签订合同,*日内必须书面向南通市****湾示范区公共资源交易中心报告,*日内不报告,每延误*天扣罚**%保证金。
*.成交供应商在签定供需合同后,务必于**日内建设完毕(供需双方另有约定除外);每延误*天扣以总价款*‰的违约金,同时将在示范区公共资源交易网黑名单内予以公示。
*.成交供应商如不履约,且在规定供货期内不通知本中心,将每天扣以总价款*%的违约金。
*、支付进度:(*)支付方式:第*笔货款在货到验收合格后付**%;第*笔工程款于安装完毕验收合格并办理移交手续后的第**个月末付清余款(无息)。
(*)每次支付前,承包人每次领取合同价款时应当开具税务管理部门的正式税票,否则发包人有权拒付。
货款汇入承包人账户应专款专用,*旦发现占用,导致材料、设备、人工费支付不到位造成停工,发包人即停止付款,由此发生的损失费用由承包人承担。
*、本项目最高限价*****元整,超过最高限价视为无效投标。
*、联系人:陈跃 联系电话:****-********
****湾示范区公共资源交易中心
****年**月**日
附:不锈钢果壳箱技术参数
*、材质:***不锈钢
*、材质厚度:*.***
*、规格尺寸:***************
*、配有*个大内桶、*个烟灰缸、*个有害桶 ,所有内筒均采用不锈钢,厚度≥*.*㎜。垃圾桶的开启配有通用锁,款式颜色参照图片。
推荐公告
更多-
川TRC505五菱轻型板货车
招标单位: 最高人民法院项目金额: 1.73万元东城 2024-06-19
-
湘A07616D中国中车牌大型新能源汽车车辆一台
招标单位: 最高人民法院项目金额: 13.88万元东城 2024-06-19
-
湘A07618D中国中车牌大型新能源汽车车辆一台
招标单位: 最高人民法院项目金额: 12.42万元东城 2024-06-19
-
被执行人韩小平名下车牌号码为粤B9Y28C的奔驰牌小型...
招标单位: 最高人民法院项目金额: 29.27万元东城 2024-06-19
-
红谷滩新区长洲路92号B1306C
招标单位: 最高人民法院项目金额: 400.00万元东城 2024-06-19