高铁片区第三期安置房建设项目设计-施工总承包/标段招标公告
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
高铁片区第*期安置房建设项目设计-施工总承包/标段
招标公告
*.招标条件
*.*本招标项目高铁片区第*期安置房建设项目设计-施工总承包/标段已由****市发展和改革局以川投资备【****-******-**-**-******】****-****号批准建设,项目业主为****市天新交通建设有限公司,建设资金来自国家投资-非政府投资,项目出资比例为***%,招标人为****市天新交通建设有限公司。项目已具备招标条件,现进行****。
*.*本招标项目由****市发展和改革局核准(招标事项核准文号为川投资备【****-******-**-**-******】****-****号)的招标组织形式为委托招标。招标人选择的招标代理机构是****。
*.项目概况与招标范围
*.*建设地点:****市临邛街道天邛快速路南侧、站东大道东侧。
*.*建设规模:选址**亩新建安置房约****套及相关配套基础设施(新建约******平方米建筑面积安置房及附属配套设施)。
*.*计划工期:计划总工期为***日历天(其中:设计服务周期**日历天;施工工期***日历天);
*.*招标范围:高铁片区第*期安置房建设项目设计-施工总承包招标范围包含但不限于:施工图设计、建设期全过程施工和采购等,直至竣工验收合格以及工程保修期内的缺陷修复和保修工作,配合甲方组织竣工验收工作;
*.*质量要求:
(*)设计要求的质量标准:符合国家、****省、****市等相应现行规范及发包人要求,同时符合项目现场实际地质状况,满足设计技术要求,满足现场施工需要;
(*)施工要求的质量标准:工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准;
*.*标段划分:共*个标段。
*.投标人资格要求
*.* 本次招标要求投标人:
*.*.*须具有独立法人资格
*.*.*须为:
(*)设计资质:
具有国家建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业(建筑工程)乙级及以上资质 |
(*)施工资质:
具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包*级及以上资质 |
*.*.*信誉要求:不存在投标人须知第*.*.*项规定的的限制投标的情形;
*.*.*企业注册地不在****省行政区域内的省外设计施工企业须提供在有效期内的****省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图(如投标人为联合体,则联合体所有成员均应具有)。
*.*.*所有投标人应具有针对本标段的《****市建设领域市场主体信用记录(评价)网络登记表》(如投标人为联合体,则联合体所有成员均应具有)、施工单位投标人应具有针对本标段的《****市建设领域从业人员信用记录(评价)网络登记表》 。
*.*.*拟派往本项目的项目经理为须为本单位人员(若为联合体投标,须为联合体牵头人人员)业绩要求:/;
具有建筑工程专业*级注册建造师证书;
拟派往本项目的项目经理可以由施工负责人兼任
拟派设计负责人:
具有国家*级注册建筑师证书 (须为投标人本单位人员,若为联合体投标的,须为联合体中的设计单位人员) |
拟派施工负责人:
具有建筑工程专业*级注册建造师证书(须为投标人本单位人员,若为联合体投标的,须为联合体牵头人单位人员),须具备有效的安全生产考核合格*证; |
*.*.*财务要求:
无财务要求;
*.*.*类似工程业绩要求:无;
*.*本次招标接受联合体投标。
联合体投标的,联合体牵头人应为施工单位,应满足下列要求:须具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包*级及以上资质的单位作为联合体牵头人。联合体成员(含联合体牵头人)家数须不超过*家。
联合体需符合有关联合体投标的规定和要求,并提交了联合体协议,明确联合体牵头人和各方权利义务。
*.* 各投标人均可就上述*个标段投标,可中标的标段数量为*个。
*.*入围条件:房建施工投标人开标当日在“****市建筑市场信用信息管理系统”中被列入市场禁入名单的(联合体投标的,组成联合体各投标人任意*家被列入市场禁入名单的),在交易云平台勾选主体信用评价的专业类别与其投标使用的资质类别不*致的,*律不能成为合格投标人。
*.*入围条件:开标当日,建筑工程设计投标人开标当日在“****市建筑市场信用信息管理系统”中被列入市场禁入名单的(联合体投标的,组成联合体的各投标人任意*家被列入市场禁入名单的),在交易云平台勾选主体信用评价的专业类别与其投标使用的资质类别不*致的,*律不能成为合格投标人。
*.招标文件的获取
*.*凡有意参加投标者,请于****年**月**日起,在****市公共资源电子交易云平台(***.******.***)(以下简称“电子交易云平台”)免费下载招标资料(招标文件及相关资料),获得“拟投标项目回执”。
*.*招标人 不提供 邮购招标文件服务。
*.投标文件的递交
*.*投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为****年**月**日**时**分,地点为****市公共资源交易服务中心本项目开标室(****市凤凰大道***号市民中心*楼)。
*.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
*.发布公告的媒介
本次招标公告在****(****省)、****市公共资源交易服务中心(网址:****://******.**.***.**、****://***.******.***)上发布。
*.联系方式
招 标 人:****市天新交通建设有限公司
地 址:****市南江路**号****鑫和产业园*号楼*楼
联 系 人:****
电 话:***-********
传 真:/
招标代理机构:****
地 址:****市临邛街道文昌街***号
联 系 人:****
电 话:***-********
传 真:/
推荐公告
更多-
成都市青白江区人民法院关于四川省成都市青白江区弥牟镇弥...
招标单位: 成都市青白江区人民法院项目金额: 27.54万元成都 2024-05-15
-
金堂县人民法院关于成都市金堂县环岛路上段39号5栋-1...
招标单位: 金堂县人民法院项目金额: 2.63万元成都 2024-05-15
-
成都市武侯区人民法院关于成都市武侯区新希望路9号12栋...
招标单位: 详见公告详情项目金额: 402.50万元成都 2024-05-15
-
成都市郫都区人民法院关于南充市高坪区青莲街道青莲路一段...
招标单位: 成都市郫都区人民法院项目金额: 32.23万元南充 2024-05-15
-
成都市龙泉驿区人民法院关于成都市龙泉驿区大面龙城大道4...
招标单位: 成都市龙泉驿区人民法院项目金额: 86.00万元成都 2024-05-15