中国绿发投资集团有限公司直属项目公司****年第**批集中采购招标公告

招标编号：****-********-****-****

*.招标条件

本项目招标人（详见附表*），项目资金来自****，招标人为中国绿发投资集团有限公司直属项目公司，并委托****为招标代理机构。项目已具备招标条件，现对该项目进行****。

*.项目概况与招标范围

详见附表*

*.投标人资格要求

*.* 投标人须满足如下通用资格要求：

（*）取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的有效认证证书。

（*）法定代表人或单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同*标包投标或者未划分标包的同*招标项目投标。

（*）根据中国绿发投资集团有限公司《供应商关系管理办法》、《关于供应商不良行为处理情况的通报》的规定，不存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内；不得存在《招标投标法》第**条所列违法行为，不得存在开标日前*年内被司法机关立案、判决结果为败诉（拖欠农民工工资）并承担主要责任。

（*）根据最高人民法院、国家发改委等*部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定，投标人不得被人民法院列为失信被执行人。

（*）投标人应为*般纳税人。

*.* 投标人须满足如下专用资格要求：

详见附表*

*.*本次招标不接受联合体投标。

*.*本次招标不接受代理投标。

*.*本次招标不接受代理商投标。

*.*各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。

*.招标文件的获取

*.*本次实行发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件，所有招标文件及其电子版的版权均归招标人所有，不得转让。凡有意参加投标者，请于****年*月**日至****年*月**日（法定节假日除外），每日上午*时至下午**时，(北京时间，下同)，登录****（*****://***.****.***下同）注册（新用户）、报名（报名表格可参照本公告附表*），在递交标书费和代理机构确认后下载招标文件。

投标人应妥善保管****账号和密码，因账号或密码保管不当造成的损失，由投标人自行承担。

投标人应在****注册方可获取招标文件，投标人注册请登录****首页供应商管理“注册流程”“投标指引”下载所有文件仔细阅读。注册账号审核需要*定的时间，请潜在投标人高度重视。由于没有及时注册账号导致获取招标文件失败，由投标人自行承担相关责任。

*.*招标文件（电子文件）售价：每包***元。文件售后不退。

购买招标文件采用电汇方式交纳标书费，电汇附言需注明批次名称及包号，不接受以个人名义或以其他公司名义代交的标书费用，标书费缴纳凭证上传****(标书费发票开据需要提供的信息详见本公告附表*)。

标书费收取账号：

单位名称：****

开 户 行：中国建设银行股份有限公司****纬*路支行

账 号：********************

*.投标文件的递交

*.*投标文件递交（提交）的截止时间（投标截止时间，下同）为****年*月*日**时**分。

投标文件递交方式：将电子投标文件递交（上传）至****，具体要求如下。

*.*****递交（上传）要求：电子投标文件提交中国绿发电子商务平台，包括盖章扫描的不可编辑***文件及可编辑的电子文档，命名格式为**批直属包*-投标人全称-**文件。（**文件指开标/报价/技术/商务/保证金文件）

制作盖章扫描的不可编辑电子投标文件方式步骤：根据投标文件制作要求将开标文件、报价文件、商务文件、技术文件所有内容制作完毕后打印→在需要签字、盖章处签字并盖章完整→将开标文件、报价所有文件、商务所有文件、技术所有文件分别扫描成单独的.***文件（即所有开标文件为*个扫描文件，所有报价文件为*个扫描文件，所有商务文件为*个扫描文件，所有技术文件为*个扫描文件）。根据档案管理的要求，电子投标文件必须从封皮页开始，逐页连续编写页码，包括封皮、目录、夹装在其中的各种证书影印件、图纸等都必须整体连续编页，不得中断。（如：投标文件共***页，必须从*至***连续编页。）

投标人在****回标时填写的含税总报价、税率等必须与开标文件（即投标函及附录）完全*致。

为避免各投标人的投标文件因网络拥堵等原因造成递交失败，请在上述规定时间内尽量提前、错时递交您的投标文件。

*.*投标截止时间之前未将投标文件递交（上传）至****的投标人不予受理。不接受电子邮件或邮寄方式递交投标文件及投标文件的修改文件。

*.*投标人在递交（上传）电子版投标文件前，须自行检查确认该电子版投标文件内容可读。对于不可读取的电子版内容将不作评审。（若电子版内容在随机选取的不少于*台电脑上均无法打开，则视为其电子版投标文件不可读取，投标人将自行承担投标失败的风险。）

*.*本批次投标文件以盖章扫描的不可编辑***电子版投标文件为准。

*.*未按本公告要求获取招标文件的投标，招标人将不予受理。

*.*开标采用腾讯会议的形式进行直播，直播链接于开标前另行通知。

*.发布公告的媒介

本次招标公告在****（*****://***.****.***）、中国招标投标公共服务平台(***.*************.***)上发布。

*.发票事宜

需开具发票的单位，在标书发售截止后的*日内将以下信息以****文档格式发送邮件至财务专用邮箱******@***.***，发送邮件的主题格式为：“**公司发票信息”。不按时间及内容要求提供信息的，默认不需发票，无法取得发票的责任由应答人承担。

所需发票类型	增值税专用发票（纸质）	是/否
	增值税电子普通发票	是/否
增值税发票开票信息	单位名称
	纳税人识别号
	地址、电话
	开户行、账号
发票领取方式	现场领取	是/否
	邮寄到付	（邮寄信息）
	电子发票接收邮箱	（电子邮箱地址）

没有上述信息或信息不完整、不正确的，将影响贵单位的应答保证金退回。

*.联系方式

电子商务平台注册、报名、文件上传等网站操作问题联系电话：***-********

招标代理机构：****

地址：****市经*路**号

联系人：宋经理、王经理

联系方式：****-********、********

电子邮件：*********@**.***

*.合规声明

本招标文件符合国家相关法律法规规定，若国家颁布新的法律法规，以新颁布的法律规定为准。

****年*月**日

附表*

中国绿发投资集团有限公司直属项目公司

****年第**批集中采购招标

需求*览表

招标编号：****-********-****-****

包号	招标人	项目名称	项目地点及概况	招标范围	计划工期要求	备注
*	海南*兴城建投资有限公司	海石滩*号（*期）住宅小区供配电安装工程	海石滩*号（*期）住宅小区位于文昌市龙楼镇海石滩片区，紧邻光明路。*期项目修建*个集中地下室、**栋多层居住建筑、*栋单层配套建筑、*个垃圾站。*期项目用地面积*****.**平方米，总建筑面积*****.**平方米，计容建筑面积*****.**平方米，容积率为*.*。	主要包括海石滩*号（*期）项目高低压供配电工程设计图纸范围内的变压器、高压进线柜、高压计量柜、避雷及**柜、高压出线柜、高压电缆、电力电缆、电力电缆头、控制电缆、电缆桥架、高压空气母线桥、送配电装置系统、低压进线柜、电容补偿柜、低压馈线柜、联络柜、低压双电源切换柜、直流馈电屏、低压密集型封闭铜母线槽、组合型成套箱式变电站、*进*出****电缆分接箱、接地母线、基础槽钢、等电位箱、标示牌、安全围栏等施工安装，以及计量电表调试、送电、移交技术培训等。负责红线外环网柜至配电房电缆管网预留预埋，进出预埋管封堵及防水处理，预留预埋包含电缆套管、电缆沟、电缆检查井及井盖、电缆管、过市政道路管（注：如有按图破沥青路面及恢复或顶管施工方式预埋管）。负责红线内室内配电柜、室外箱变设备基础施工，包含按图纸施工混凝土基础、设备防雷接地施工，基础排水施工至集水井。负责发电机设备、箱柜、箱柜和配电柜之间****、发电机组设备基础，发电机接地连接。发电机连接至发电机房箱柜电缆。发电机房箱柜到主系统（配电柜）之间的桥架。发电机储油箱、供油系统设备管道，发电机油箱加满燃油*次的量。发电机至室外排烟管道、消声设备安装、过墙开孔及封堵。 负责整个施工过程的资料编制及整理归档移交工作。 负责*户*表、配电房、变配电室及其他相关工程报验、验收、移交等相关工作（包含不限于本单位施工内容及其他单位施工内容），在工程完工后，不得以任何理由拖延供配电报验及送电工作。本工程为包工包料的交钥匙工程，含报装、安装、试验、验收、送电及各项手续的办理。发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程范围及材料供应方式。	**日历天（具体开始时间以发包人书面通知为准）。
*	****中绿园房地产开发有限公司	****山凹安置基地项目室外管网工程	本项目位于****市市中区白马山街道刘长山路隧道与白马山西路交叉口，为安置房项目，共分*个地块，用地面积约*.***㎡，规划建筑面积约**.**㎡。	图纸范围内的中水、雨水、污水、室外消防、强弱电主管网的沟槽土石方挖填、余土外运、管道安装及试验、阀门安装、阀门井、检查井及化粪池砌筑以及施工范围内的路面破除、修复、余土外运、原通道保护等，包括材料采购、施工、验收、移交、质保、协调配合及必要的施工措施和手续办理等全部内容。	总工期***日历天，计划开工时间****年**月**日（具体以发包人通知为准），计划竣工时间****年*月**日。
*	吉林鲁能漫江生态旅游开发有限公司	葵鹿农庄*期项目	吉林省白山市抚松县漫江镇西南山部。	吉林漫江生态旅游综合开发项目葵鹿农庄*期项目工程图纸范围内的，包括但不限于图纸*次深化、园区土建工程（卫生间基础及结构、停车位、跳跳云基础等）、园区景观工程（地形整理、花卉栽植、草坪铺设、入口大门、标识、稻草山、围栏、瞭望塔、入口铺装、铁质打卡点，铁架景观等）、园区配套工程（给、排水系统及管线铺设等）、电气工程（管沟开挖，电缆敷设，电箱安装，照明光源安装等）、园区道路工程（基础施工，路基处理，混凝土路施工，碎石路面铺设，木杆界石加工及安装）等。	总工期：**天，计划开工日期****年*月**日，计划完工日期****年**月**日。

附表*

中国绿发投资集团有限公司直属项目公司

****年第**批集中采购招标

投标人专用资格要求

招标编号：****-********-****-****

包号	项目名称	资质业绩条件
*	海石滩*号（*期）住宅小区供配电安装工程	*. 投标人具备中华人民共和国住建部颁发的电力工程施工总承包*级及以上资质或输变电工程专业承包*级及以上资质，同时具备国家电力监管委员会颁发的承装(修、试) 电力设施许可证承装类*级及以上资质；外省企业须在海南电监部门报备，在海南电网有限责任公司项目所在地注册备案； *. ****年*月*日至投标截止日内具有竣工验收合格的供配电业绩不少于*项。 *.项目经理资质要求：拟派项目经理需具有*级建造师及以上资格及安全生产考核合格证书（建安*证），且不得同时担任其它在建工程职务； *.项目经理业绩要求：****年*月*日至投标截止日内具有竣工验收合格的类似工程业绩不少于*项，并提供竣工验收合格证明(需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供，合同中需体现项目经理姓名），需在工地现场常驻。
*	****山凹安置基地项目室外管网工程	*.企业资格要求：投标人为中国绿发****公司****-****年度室外管网工程资格预审入围单位。 *.项目经理资质要求：拟派项目经理需具备市政工程*级注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建安*证），且不得同时担任其他在建工程项目经理。 *.项目经理业绩要求：****年*月*日至投标截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格且合同额不低于****元的室外管网工程业绩不少于*项，并提供竣工验收合格证明(需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（需体现项目经理姓名，通用条款不需提供），需在工地现场常驻。
*	葵鹿农庄*期项目	****年*月*日至投标截止日具有****元以上的竣工验收合格的景观工程业绩不少于*项。

附表*

报名确认表（该页提供盖章后的扫描件）

序号	项目名称	购买标包	投标人名称	企业性质（民营或非民营）	联系人 姓名	联系电话	邮箱
*	**项目	包**

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义获取招标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

日 期：年月日

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位章）：

日期： 年 月 日