坂田三号路（二期）绿化工程
项目编号：
业主
单位
联系电话：查看
代理
单位
联系电话：查看
正文
****
-
招标概况
项目名称：****
项目编号：**************
招标项目名称：****
招标项目编号：******************
工程类型：施工
招标方式：****
资格审查方式：资格后审
是否预选招标：否
标段:****;
公告基本信息
公告性质：正常公告
公告发布时间：****-**-** **:** 至 ****-**-** **:**
公告质疑截止时间：****-**-** **:**
公告答疑截止时间：****-**-** **:**
招标文件/资格预审文件获取方式：网上获取
备注：本工程采用票决方式淘汰。
招标人与招标代理
建设单位：****市****区城市管理局
经办人：****
办公电话：********
招标代理机构：****
经办人：****、吴美旋、林瑞霭
办公电话：********
详细公告内容
标段 *
标段编号：*********************
标段名称:****
递交投标文件截止时间:
本次发包工程估价：***.****** ****
本次招标内容：****；种植土换填，乔灌木种植、防爬网安装、浇灌管道铺设等。施工阶段工期为**天，初步验收合格后进入苗木成活（绿化）养护期**天。工程支付方式：按专用条款**.*条支付工程预付款；工程完成**%后，发包人向承包人支付至合同价的**%，并按专用条款**.*条扣回工程预付款；工程全部完工后，发包人向承包人支付至合同价的**%；审计结算完成后,双方根据审计结果按相关规定执行。承包人应在每*阶段工作完成后向发包人提出付款申请，发包人审查无误并签署意见后，按照财政支付程序拨付工程费。承包人必须严格按照《植物检疫条例》的相关规定办理《植物检疫证书》。
计划总投资：***.** ****
工程地址：****市****区
项目现场的具体位置和周边环境：无
计划开竣工日期：****-**-** 至 ****-**-**
拟采用评标方法：抽签定标法
拟采用定标方法：抽签定标法
是否接受联合体投标：否
投标文件递交地点：见招标文件
投标条件：
投标申请人必须具备企业最低资质要求：
无
其他要求：
应具有中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格，且经营范围包含园林绿化类工程施工的企业。须提供合法有效的营业执照，若营业执照没有体现经营范围的，可提供商事主体信息截图等资料
拟派项目经理（或建造师）最低资格等级：无
拟派项目经理（或建造师）专业：无
投标申请人应当具有的同类工程经验要求：无
其他投标条件：
中标后的投标人在中标公示期间向招标人提供检察机关出具的投标人法人及法定代表人的《行贿犯罪规档案查询告知函》（近*年）。;
展开全文
推荐公告
更多-
鹤山市人民法院关于鹤山市沙坪精盈鞋材加工厂内的机械设备...
招标单位：
鹤山市人民法院
项目金额：
1.71万元
江门 2024-04-28 -
四会市人民法院关于位于肇庆市高新区大旺大道67号肇庆保...
招标单位：
四会市人民法院
项目金额：
51.02万元
肇庆 2024-04-28
-
湛江市赤坎区人民法院关于雷州市台湾街207国道邦塘地段...
招标单位：
湛江市赤坎区人民法院
项目金额：
暂未确定
湛江 2024-04-28
-
东莞市公安局重点要素监测系统建设项目监理项目
招标单位：
东莞市公安局
项目金额：
4.40万元
东莞 2024-04-28
-
中国移动广东公司惠州分公司2024年IDC合作共建框架...
招标单位：
中国移动通信集团广东有限公司惠州分公司
项目金额：
暂未确定
惠州 2024-04-28
