关于征集肉品批发市场污水处理及垃圾中转站改造工程监理单位的公告
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
我公司拟征集****监理单位,现征询符合要求的意向单位进行报价,就有关事项公告如下:
*、项目概况:
*、项目名称:****
*、建设地点:********南通镇海峡肉品批发市场;
*、项目建设内容:(*)拆除原有垃圾压榨车间后新建垃圾中转场;拆除废弃集水池、曝气池等;(*)将原有沼气池改造为***(序批式生物反应器)池;(*)改造原有发电机房、空压机房为电控及监测房;(*)拆除原有集污池后新建格栅集水池;(*)新建设备房及污泥池、排放口。
注:以上建设内容具体以提供的工程量清单为准,以施工图纸为依据。
*、总工期:***个日历天;
*、工程发包价:*******.**元(不含税)。
*、报价供应商资格要求:
*、注册地为****省或在****省内设有分公司或办事处,具备履
行本合同能力、能提供增值税专用发票的工程监理单位;
*、具备市政公用工程专业资质乙级及以上的工程监理单位;
*、监理项目负责人需取得市政公用工程注册监理工程师资
质且每月不少于**天在本项目施工现场;配备的监理员须在施工过程中全程到岗;
*、****年度纳税信用等级为*级的单位不得参与报价;
*、“信用中国”网站的查询结果为失信被执行人的不得参与报价。
*、提交承诺函(自行撰写,内容必须含:*.对征集内容及附件*合同的各条款熟知,如中标愿意按附件*合同条款执行;*.如中标,愿意接受在中标通知书发出之日起*日内签订监理合同并在签订监理合同前将履约保证金****元整汇入发包人指定账户;*.自愿接受发包人对施工现场检查时发现的监理人未在岗,发现*次从履约保证金中扣除****元,累计不在岗*次,发包人直接没收监理人履约保证金并解除监理合同的约定)。
注:如承诺函中未全部含以上*条内容视为无效投标。
*、报价要求:
*、本项目最高限价为**.***元(含税),以不含税价作为评
审价,报价超过限价视为无效报价;
*、原则上选取资格符合要求且报价最接近所有报价单位平均值
的工程监理单位作为中标单位,如最接近平均值的报价超出***元,则另行组织招标;
*、本项目实行包干价。
*、报价供应商需提交的资料:
*、统*社会信用代码营业执照复印件;
*、市政公用工程监理资质证书复印件;
*、市政公用工程监理项目负责人资格证书复印件;
*、从电子税务局打印的****年纳税人信用等级证明;
*“信用中国”网站的查询结果。
*、报价单(格式详见附件)。
(以上材料都要加盖单位公章后并密封,封口处加盖公章)
*、监理费支付条件和支付进度:
(*)合同签订后发包人收到监理人开具的增值税专用发票后支付合同总额的**%;
(*)项目竣工验收合格后,监理人提出申请,发包人收到开具的增值税专用发票后支付至合同总额的**%;
(*)项目经发包人委托的第*方有造价咨询资质的公司进行工程费审定后,监理人提出申请,发包人收到监理人开具的增值税专用发票后付至合同总金额的**%,预留监理费的*%,待工程质量保修期满后无息退还;
注:发包人委托所属********物流园分公司支付合同价款。监理费须以发包人对施工单位最终的审核造价作为依据。
*、报价资料寄送地址:****县南通镇海峡农副产品物流中心海峡冻品批发市场行政楼*楼企业管理部
*、递交报价资料截止时间:****年*月**日下午**:**。
(联系人:****,联系方式:****-******** )
****
****年*月**日
附件
肉品批发市场污水处理及垃圾中转站改造项目
工程监理费用报价单
****:
我公司对****监理费用的含税报价为______________元(大写:___________元),不含税报价为______________元(大写:___________元)。
注:我公司提供的发票为税率 %的增值税专用发票
联系人: 联系电话:
附: *.统*社会信用代码营业执照复印件(盖章)
*.市政公用工程监理资质证书复印件(盖章);
*.市政公用工程监理项目负责人资格证书(盖章);
*.从电子税务局打印的****年纳税人信用等级证明(盖章);
*.“信用中国”网站的查询结果(盖章);
*.承诺函(盖章)。
报价单位:
(盖章)
时 间:
附件*
*F-****-****
建设工程监理合同
(肉品批发市场污水处理及垃圾中转站改造工程项目)
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分 协议书
委托人(全称): ****
监理人(全称):
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商*致,订立本合同。
*、工程概况
*. 工程名称:肉品批发市场污水处理及垃圾中转站改造工程
*. 工程地点:****市****县南通镇
*.工程内容:(*)拆除原有垃圾压榨车间后新建垃圾中转场;拆除废弃集水池、曝气池等;(*)将原有沼气池改造为***(序批式生物反应器)池;(*)改造原有发电机房、空压机房为电控及监测房;(*)拆除原有集污池后新建格栅集水池;(*)新建设备房及污泥池、排放口,具体以提供的工程量清单为准,以施工图纸为依据。
*. 工程预估价:***.*****元(含税)
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*. 协议书;
*. 中标通知书;
*. 投标文件及监理与相关服务建议书;
*. 专用条件;
*. 通用条件;
本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
*、监理项目负责人
*.监理项目负责人姓名: ,联系电话: ,身份证号码: ,注册号: 。
*.每月在施工现场的时间要求:监理项目负责人不得低于**天,监理员须在施工过程中全程到岗旁站监理,如发包人对施工现场检查发现监理人未在岗,发现*次从履约保证金中扣除****元,发包人发现监理人累计不在岗*次,发包人直接没收监理人履约保证金并解除监理合同,由此造成的*切后果由监理人自行承担。
*、签约合同价
签约合同价(总价包干)为含税价(大写): 元整 元),不含税价(大写): 元整( 元) 。
*、期限
*. 监理期限:
自合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收合格、完成竣工结算资料(包括竣工图、结算资料等审查)及档案移交(不含缺陷责任期);自 年 月 日始,至 年 月 日止,以实际完成期为准。
*、双方承诺
*. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。监理人不得因实际工期与招标文件标示的工期不同或者监理服务期与实际工期不符等原因向招标人提起增加监理费用及其他任何方式的索赔。
*. 委托人向监理人承诺,提供本工程相关资料,并按本合同约定支付监理费用。
*、合同订立
*. 订立时间: 年 月 日。
*. 订立地点: ****市****县 。
*. 本合同*式 * 份,具有同等法律效力,委托人 * 份,监理人 * 份。
委托人:**** 监理人:
(盖章) (盖章)
住所: 住所:
邮政编码: 邮政编码:
法定代表人: 法定代表人 :
委托代理人:****
****物流园分公司(盖章)
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
电话: 电话:
传真: 传真:
电子邮箱: 电子邮箱:
第*部分 通用条件
词语定义、适用语言和法律、法规
详见**-****-****建设工程监理合同(示范文本)第*部分通用条件
第*部分 专用条件
合同专用条件是根据本地区、本行业和本招标工程的具体情况而对合同标准条件的某些条款进行的完善、补充和修改。合同专用条件的条款编号与合同标准条件的条款编号是*致的,如果*者的规定发生抵触,应以合同专用条件的规定为准。
第*条:本合同适用的法律及监理依据:
适用的法律:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》以及有关行政法规、规章。
监理依据:
*、监理合同;
*、委托人与第*方签订的正式合同、协议及附件;
*、施工图设计文件;
*、工程量清单及说明;
*、现行的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等;
*、《建设工程监理规范》(*******-****)以及国家、建设部、项目所在省、市颁布的有关法律、法规、规章等;
*、其它必要的文件。
第*条:监理范围如下:
*、 工程范围:设计图纸文件和业主与承包人签订的合同文件规定的全部内容和业
主同意增加的项目内容(业主同意增加的项目泛指设计变更、图纸变更、工程洽商等项目,具体以施工时实际发生为准)监理工作等工程施工和保修阶段全过程监理。全过程监理包括准备阶段、施工阶段及保修期的监理。
工作范围:准备阶段、工程施工及保修阶段监理,包括:本项目合同范围内工程质量、进度、安全、投资与计量支付等的控制、合同信息管理、参建各方的组织协调等。
*、服务目标:工程质量目标为“符合《工程施工质量验收规范》合格标准。
第*条:外部条件包括:*通*平已完成,施工招标完成。
第*条:委托人应提供的工程资料:
施工图设计文件*套;国家、行业、地方统*颁布的技术规范、检验评定标准、操作规程,由监理人自行准备,费用自理,委托人不予提供。
第*条:委托人应对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出答复。
第*条:委托人的常驻代表另行书面通知。
第*条:工地现场办公室和宿舍由委托人配备;办公设施、食堂、通讯设施以及其他监理设施均由监理人自行配备,所需费用由监理人自行负责。委托人不对监理人自备的设施给予经济补偿。
第*条:在监理期间,委托人不向监理机构提供工作人员和服务人员,监理人应自行雇佣,所需费用由监理人自行负责;监理人应按照建设工程监理规范实施工作;监理人应服从委托人的管理,并确保安排的监理项目负责人及相应监理人员业务水平足以胜任委托项目的监理工作。如委托人在委托项目监理过程中发现监理人安排的监理项目负责人及相应监理人员业务水平与实际不符,有权要求更换,更换后的监理项目负责人及相应监理人员相关资质不得低于更换前。监理人拒不服从委托人管理,委托人有权解除合同并永久停止该监理人参与****的资格,由此造成的*切后果由监理人自行承担。
第*条:监理人的职责和权利
监理人可以行使本合同规定的权利,但监理人在行使以下权利前,必须取得委托人的批准:
*、包括但不限于本工程设计变更、工程量和费用增加、工期顺延、工程款支付等工程签证申请、竣工结算审核,监理人签署意见前必须取得委托人的批准。
*、监理人签发本工程的开工令、停工令前,以及工程实际竣工日期提前或者超过工程施工合同规定的竣工期限,必须经委托人批准。
*、承包人无论以何种原因、形式提出调换主要材料、品种、规格、数量、重量或技术参数以及主要技术工程人员等,监理人均应报委托人批准。
*、影响安全、工期、质量、合同价格等重大决定。
*、监理人无权免除承包人的任何合同权利和义务。监理人行使以上职权未经委托人批准,则监理人所签署的意见无效,对委托人不具有任何约束力。委托人的批准必须经委托人书面授权的有关人员签字确认,且手续完备并加盖公章后生效。凡是缺少委托人加盖公章的签证单证均为无效文件,对委托人不产生任何约束力。
第*条:监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任:
监理人在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当承担由此而造成的*切责任,并向委托人赔偿。监理人须赔偿因其故意或过失给委托人造成的全部经济损失,工程若出现质量问题,质量赔偿责任费=直接经济损失×签约合同价÷工程预估价。
第**条:由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时书面告知委托人,经委托人书面同意后,完成监理业务的时间相应延长。
第**条:监理人与除委托人、监理人以外与本监理业务有关的当事人有经济往来并影响监理工作客观公正开展的,委托人有权单方面解除该监理合同,并永久停止监理人参与工监理服务的资格,由此造成的*切后果由监理人自行承担。
第**条:给委托人造成损失的,还应按本合同专用条款第*条赔偿。
第**条:委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:
*.监理费以含税价:人民币(大写) 元整( 元)包干计取。
*.监理费支付条件和支付进度:(*)合同签订后委托人收到监理人开具的增值税专用发票后,委托人向监理人支付合同总额的**%,即 元;
(*)项目竣工验收合格后,监理人提出申请,委托人收到监理人开具的增值税专用发票后,委托人向监理人支付至合同总额的**%,即 元;
(*)项目经委托人委托的第*方有造价咨询资质的公司进行工程费审定后,监理人提出申请,委托人收到监理人开具的扣除合同总额的**%监理费后的全额增值税专用发票,委托人向监理人付至合同总额的**%,预留监理费的*%,待工程质量保修期( 年,自工程竣工验收合格之日起计算)满后无息退还。
*.委托人委托所属的********物流园分公司以转账方式支付监理费。每次付款前监理人需开具税率为 %的增值税专用发票给********物流园分公司,并由其付款。
第**条:双方同意用 人民币银行转帐方式 支付报酬。
第**条:本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决。协商不成时,双方可提请****仲裁委员会进行仲裁。
推荐公告
更多-
南江滨兴嘉苑5#02店铺(含二层)
招标单位: 福州仓山国有资产营运有限公司项目金额: 暂未确定福州 2024-03-29
-
南江滨玉岛苑4#01.02及二层01-02店铺
招标单位: 福州仓山国有资产营运有限公司项目金额: 暂未确定福州 2024-03-29
-
透湖路4号程浦市场二层
招标单位: 福州仓山国有资产营运有限公司项目金额: 暂未确定福州 2024-03-29
-
尤溪县中医医院影像科DR维保项目竞争性磋商
招标单位: 尤溪县中医医院项目金额: 18.00万元三明 2024-03-29
-
厦门兴城联合-竞争性磋商-XC2024-703校内宣传...
招标单位: 厦门外国语学校项目金额: 21.00万元厦门 2024-03-29