项目名称	工程类型	项目类别	招标方式	联系方式
****酒家集团利口福食品广梅产业园项目(*期扩展)勘察设计施工总承包	外地房建市政及世行	设计施工总承包	****	中心服务热线

项目名称	****酒家集团利口福食品广梅产业园项目(*期扩展)勘察设计施工总承包	项目编号	******-****
招标单位	****酒家集团利口福（梅州）食品有限公司	项目类别	设计施工总承包
建设单位	****酒家集团利口福（梅州）食品有限公司
招标代理	****
项目监督部门	****梅州高新技术产业园区管理委员会
招标内容	完成本项目工程勘察：主要指岩土工程勘察(详勘)； 工程设计：包括修建性详细规划设计、初步设计、施工图设计； 工程施工：承担直接施工或仅承担总包施工管理的包括清表、土方工程、场地准备和临时设施工程、建筑结构工程、机电安装工程、电梯工程、市政园林工程、临时用水用电工程、永久用水用电工程、园区交通标识导向工程等； 配合业主办理报建、报批、相关部门结（决）算审计、等工作；
招标方式	****
诚信排名得分类别	施工房建工程	资审方式	资格后审
规划报建批准文号	该类项目不需提供《建设工程规划许可证》	备案方式	事前备案
初步设计批准文号	该类项目不需提供初步设计批准文件	工程类别	外地房建市政及世行
建设用地批准文号	地字第********-*-**

活动	开始时间	结束时间	场地
投标文件解密
招标公告发布	****-**-** **:**:**	****-**-** **:**:**
招标会及发放招标文件	****-**-** *:**:**	****-**-** **:**:**	窗口**
投标登记	****-**-** *:**:**	****-**-** **:**:**	窗口**
投标文件递交	****-**-** *:**:**	****-**-** **:**:**	第**开标室
开技术经济标	****-**-** **:**:**	****-**-** **:**:**	第**开标室

项目名称	招标答疑发布时间	操作
没相对应数据！

项目名称	招标单位	招标代理	中标单位	状态	操作
****酒家集团利口福食品广梅产业园项目(*期扩展)勘察设计施工总承包	****酒家集团利口福（梅州）食品有限公司	****	****省第*建筑工程有限公司	正常	查看

****酒家集团利口福食品广梅产业园项目 ( *期扩展 ) 勘察设计施工总承包招标公告

* 、招标条件

本招标项目 ****酒家集团利口福食品广梅产业园项目 ( *期扩展) 勘察设计施工总承包 ，已由 ****省企业投资项目备案证：****-******-**-**-****** 批准建设，建设单位为 ****酒家集团利口福（梅州）食品有限公司，建设资金来自 企业自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目的进行****。

* 、项目概况及招标范围

*.* 项目概况 :

****酒家集团利口福食品****项目位于****（梅州）产业转移工业园内。该园区位于梅州市区西南部 ** 公里处，是****省*大重点产业转移工业园、****省首批循环经济示范工业园、省市共建战略性新兴产业基地。项目用地面积约 ****** 平方米，其中 *** 亩为自用厂房，另 *** 亩是为配套企业建设的定制厂房，本次（*期扩展）建设项目内容为招商引进配套企业而建设的园区厂房及配套设施，区域面积约 ***** 平方米。需建设的内容包括： * 层生产车间 * 座（建基面积约 **** 平方米 * 层双倍计容）由于工艺和设备需要，厂房结构跨度超过 ** 米；污水处理 ( 池体 ) 基础 * 套 ( 处理量 *** 吨 / 天，面积约 *** 平方米 ) ；园区围墙、门楼、道路及周边配套按招商需求配建，园区独立面积暂估 **** 平方米。

最高投标限价（招标控制价）为￥**** *元，包括建安工程费 ￥****.** *元、工程勘察费￥***元、工程设计费 ￥***元和基本预备费 ￥ ****元*个分项。

*.* 招标范围 :

*.*.*完成本项目工程勘察：主要指岩土工程勘察 ( 详勘)；

*.*.*工程设计：包括修建性详细规划设计、初步设计、施工图设计；

*.*.*工程施工：承担直接施工或仅承担总包施工管理的包括清表、土方工程、场地准备和临时设施工程、建筑结构工程、机电安装工程、电梯工程、市政园林工程、临时用水用电工程、永久用水用电工程、园区交通标识导向工程等；

*.*.*配合业主办理报建、报批、相关部门结（决）算审计、等工作；

*.*服务工期：

开工日期：本项目合同工期从签订合同之日起第*个日历天开始计算，合同工期***日历天。

勘察工期( 相对日期 ) ：合同签订后，承包人收到发包人发出的勘察进场通知起计 ** 日历天内提交勘察成果初步文件。如果延误工期，承包人向发包人支付误期损害赔偿费；

设计工期( 相对日期 ) ：按照专用条款 *.*.* 条的时间要求提交相应成果，如果延误工期，承包人向发包人支付误期损害赔偿费：

施工工期( 相对日期 ) ：承包人收到监理方发出的开工令后开工；预计 **** 年 * 月 * 日前具备设备进场条件，且积极配合发包方设备进场及安装，不得收取任何费用；计划 **** 年 ** 月 ** 日前竣工验收， **** 年 ** 月 ** 日前完工并达到招商*次装修条件。如果因承包方原因延误工期，承包人向发包人支付误期损害赔偿费，误期损害赔偿执行专用条款。

*.* 工程地点： ****（梅州）产业转移工业园

* 、投标人合格条件

*.*、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；

*.*、投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营；

*.*、投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证；

*.* 、 投标人的资质条件：

*.*.*投标人需具有承接本工程所需的下列（ * ）、（*）资质之*：

（ * ）工程设计综合甲级，或建筑行业设计丙级资质证书，或建筑行业（建筑工程）设计专业丙级资质，或建筑设计师事务所资质。

（ * ）建筑工程施工总承包*级或以上资质。（设计任务要求列明）

*.*.*投标人或拟分包单位具有工程勘察综合甲级资质，或岩土工程勘察丙级资质。（若投标人不具备勘察资质，则由拟分包勘察单位提供。）

注：（ * ）资质标准按照建市 [****]*** 号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市 [****]*** 号）承接工程，并按《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》 ( 建市 [****]*** 号 ) 执行。

（*）仅具有*.*.*（ * ）所要求的设计资质的投标人，应当将建设项目中的施工业务依法分包给具有*.*.*（ *）所要求的施工资质的企业；仅具有 *.*.*（ *）所要求的施工资质的投标人，应当将建设项目中的设计业务依法分包给具有 *.*.*（ *）条所要求的设计资质的企业。投标人若不具备 *.*.*所要求的勘察资质的企业，应当将建设项目中的勘察业务依法分包给具有勘察资质的企业。拟分包勘察或设计单位可不同*个单位。投标人应在资格审查文件和投标文件中明确拟分包的业务及分包单位名称，投标文件和资格审查文件中拟分包的单位名称必须*致。承接勘察、设计、施工分包的单位， 须在****市住房和城乡建设委员局建立企业诚信档案。

*.* 、主要负责人资格要求：

*.*.* 项目负责人要求： 投标人拟担任本工程项目负责人具有建筑工程专业*级（或以上）注册建造师或*级注册建筑师或*级注册结构师资格或建筑工程类高级工程师（或以上）专业技术职称；

*.*.*施工负责人（可兼项目负责人，下同） 要求：投标人拟担任本工程施工负责人 具有 建筑工程 专业 *级（或以上）注册建造师， 持有在有效期内的安全生产考核合格证书（ * 类），或能够提供****省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页 ；

注：招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质要求。建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。施工负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任施工负责人。施工负责人和安全员不为同*人。

*.*.*设计负责人要求： *级注册建筑师。设计负责人与项目负责人不能为同*人。

*.*.* 技术负责人要求：具有建筑工程类中级工程师（或以上）专业技术职称。

*.* 、专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（ * 类），或能够提供****省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

*.*、投标人业绩要求

自****年 *月 * 日至今完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程指中标金额大于或等于*****元的建筑工程施工总承包业绩，完成时间以竣工验收报告为准 ， 业绩金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同为准。 下同 ）。

注：业绩取自****市房建和市政企业库。

*.*、投标人已按照附件*的内容签署盖章的投标申请人声明。

*.*、关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。

*.**、资格审查前，投标人及拟分包单位须在****市住房和城乡建设委员局建立企业诚信档案及拟担任本工程项目负责人、施工负责人和设计负责人须是本企业（投标人或拟分包单位）诚信档案中的在册人员。

*.**、未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的。（暂无名单）

注： * 、未在招标公告第 *条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

*、 仅具有设计资质的投标人，涉及施工资质、安全生产许可证、施工负责人、专职安全员、施工业绩合格条件的，以拟承接施工的分包单位的资料为准；仅具有施工资质的投标人，涉及设计资质、设计负责人合格条件的，以拟承接设计的分包单位的资料为准 。项目负责人可以由设计单位或施工单位提供。

* 、投标报名

本工程采取现场报名：

*.*凡有意参加投标者均可报名参加该招标项目的投标。 报名及购买招标文件时应提交下列资料：

*.*.*法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人报名时提供）、本人身份证原件

*.*.*办理投标登记手续时必须同时递交《****建设工程投标报名申请表》*式*份（表格可从***.****.**.**服务指南栏目下载）及附件*《 投标申请人报名须提交的书面资料及其他取自****市房建和市政企业库登记的信息*览表 》的相关资料*套。

*.*投标担保及投标报名费：

（ *）投标担保： ***元，投标担保须在递交投标文件截止时间并完成投标登记手续后至开标前完成缴纳，由****公共资源交易中心代收。投标担保须由主体单位基本户转出，投标担保缴纳情况以****公共资源交易中心查询为准。缴费的操作详见****公共资源交易中心公布的《投标人基本账户保证金操作指引》

*.*报名时间： **** 年* 月 ** 日至 * 月 ** 日，上午 * 时 ** 分至 ** 时 ** 分，下午 ** 时 ** 分至 ** 时 ** 分（北京时间，下同），报名地点： ****公共资源交易中心（****市天润路 *** 号） 。

* 、资格审查方式

本项目资格审查采用后审方式。

* 、招标文件的获取

指定地点购买：投标人请于 **** 年 * 月 ** 日至 * 月 ** 日，上午 * 时 ** 分至 ** 时 ** 分，下午 ** 时至 ** 时（北京时间，下同）到 ****公共资源交易中心（****市天润路 *** 号） 领取招标文件及资料，逾期作弃权处理。招标文件及资料费每套 *** 元，售后不退。

* 、投标文件的递交和开标

投标文件递交的截止时间为 **** 年 * 月 * 日 ** 时 ** 分，提交到 ****公共资源交易中心 ** 开标室 。逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。同时在 ****公共资源交易中心 举行开标评标会，投标人的法定代表人（或其授权代表）应准时参加。

* 、其他事项

*.* 、前期服务机构： /

[ 注释 ]如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。

*.* 、投标时是否需要提交设计模型： 不需要提交设计模型。

*.* 、 本工程实行全过程限额设计施工，限额投资。工程变更须经过建设单位审定后方可实施。

* 、发布公告的媒介

本次招标公告同时在****公共资源交易中心网站（ ****://***.******.** ）、****招标投标监管网（ ****://***.******.*** .**/ ）、 中国招标投标公共服务平台（网址： ****://***.*************.***/） 上发布。本公告的修改、补充，在****公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在****公共资源交易中心网站发布的文本为准。

招标监督机构：****梅州高新技术产业园区管理委员会

监管电话： ****-*******

招标人（盖章）： ****酒家集团利口福（梅州）食品有限公司

联系人： **** 联系电话： ***********

招标代理机构（盖章）： ****

联系人： **** 联系电话： ***-********

日期： **** 年 * 月 ** 日

附件*：

投标申请人报名须提交的书面资料及其他取自****市房建和市政企业库登记的信息*览表 （资格审查合格条件资料）

工程名称： 投标申请人（盖章）

审核确认：招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下须提交的书面报名资料共同核对，审核情况属实。
招标人或招标代理机构接收资料人员签名：					投标申请人的代表签名：
序号	项目			内页码	报名提交资料要求	审核情况		备注
						（此栏不需申请人填写）
*	****建设工程投标报名申请表（不用装订）				原件			须提交书面资料
*	企业法定代表人证明书				原件			须提交书面资料
*	投标人代表的法定代表人授权委托书				原件			须提交书面资料
*	企业营业执照副本（若投标人仅具备设计资质或施工资质其中之*的，拟分包单位须同时出具；若投标人不具备勘察资质，则由拟分包勘察单位提供。）							信息取自****市房建和市政企业库
*	企业资质证书副本（若投标人仅具备设计资质或施工资质其中之*的，拟分包单位须同时出具；若投标人不具备勘察资质，则由拟分包勘察单位提供。）							信息取自****市房建和市政企业库
*	建筑施工企业安全生产许可证副本（若投标人仅具备设计资质的，由拟承接施工的分包单位出具）							信息取自****市房建和市政企业库
*	投标人拟担任本工程项目负责人具有建筑工程专业*级（或以上）注册建造师或*级注册建筑师或*级注册结构师资格或建筑工程类高级工程师（或以上）专业技术职称；				原件备查			须提交书面资料
*	拟委派施工负责人的建造师注册证书或延续注册成功的注册临时建造师证书							信息取自****市房建和市政企业库
*	施工负责人安全培训考核合格证（*类）复印件或****省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页							信息取自****市房建和市政企业库或****省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息
**	设计负责人具有*级注册建筑师				原件备查			须提交书面资料
**	专职安全员的安全生产考核合格证（*证）复印件或****省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页							信息取自****市房建和市政企业库或****省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息
**	类似工程业绩	（此处填写：①项目名称；②****市房建和市政企业库业绩入库项目编号；）
**	投标人按照附件*的内容签署盖章的投标申请人声明				原件			须提交书面资料
**	拟承接设计或施工分包单位的情况				原件			须提交书面资料

注： *、《****建设工程投标报名申请表》应使用标准格式，（详见****公共资源交易中心网站 ****://***.****.**.** ）。

* 、本表原件审核情况栏及备注栏，投标申请人须留空，由招标人或招标代理单位机构审核后填写。

* 、本表“报名提交资料要求”中原件备查指投标申请人需在投标报名时提交原件供核查，并确保在招标期间应招标人和建设行政管理部门及工程招标监督机构提出要求后 *日内提供原件复查。

* 、本表*式*份，*份附于报名资料内作为报名资料目录，另*份交回投标申请人的代表。*份表格中每页的“审核确认”栏均需双方签署。本表中如有修改，修改处须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标单位代表共同签署。

* 、本表中没有要求提交的资料，不作为资审不合格的依据。

*、类似业绩要求：详见招标公告第 * 条投标人合格条件第*.*款投标人业绩要求。本表序号 **“企业类似工程业绩”栏，可根据业绩数量情况，按同样格式扩展。未在表中载明的企业业绩不予评审。资审委员会对业绩的评审以投标报名截止时间在库内业绩上传件为依据。

附件*：

投标申请人声明（*）

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就本次参加的 投标工作，作出郑重声明：

*、本公司保证投标报名材料及其后提供的*切材料都是真实的。

*、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

*、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前*年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；本公司没有在投标报名截止时间前*年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录， 本公司没有被人民法院列为失信被执行人名单。 。

*、严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“*不准进、*不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名*年，对责任项目负责人暂停投标报名*年。多次违规的，暂停投标报名*至*年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。

*、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加梅州市行政辖区内的招标投标活动*个月。

*、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

特此声明

声明企业：

年 月 日

法定代表人签字或签章： (企业公章)

投标申请人声明（*）

关于投标过程不发生围标串标行为的声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就本次参加的 的投标工作，作出郑重声明：

本公司保证在投标过程中不出现以下情形：

*、不同投标人的投标文件内容存在非正常*致的；

*、不同投标人的投标文件 * 处以上错漏*致的；

*、不同投标人的投标报价或者报价组成异常*致或者呈规律性变化的；

*、不同投标人的投标文件由同*企业或者同*人编制的；

*、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同*人的；

*、不同投标人的投标文件相互混装的；

*、不同投标人的投标文件由同*台电脑编制或者同*台附属设备打印的；

*、不同投标人委托同*人投标的；

*、不同投标人使用同*人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

*、不同投标人聘请同*人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专用技术的除外；

**、评标委员会认定的其他串通投标情形。

如果出现上述情形之*的，愿意接受评标委员会或建设行政主管部门作围标串标行为的认定，并自愿无条件接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

*、取消投标、中标候选人资格、中标资格；

*、由招标人没收投标保证金或合同履约保证金；

*、*年内停止或永久禁止参与梅州市财政资金建设工程的投标；

*、*年内停止或永久禁止在梅州市承接工程或者执业；

*、对不良行为予以记录，并进行公告；

*、报梅州市建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚；

*、其他行政处理决定。

特此声明

声明企业： 年 月 日

法定代表人（签字或签章）：

项目负责人（签字或签章）：

技术负责人（签字或签章）：

(企业公章)

投标申请人声明（*）

关于遵守招标文件和履行施工合同的声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加位于梅州市的 的投标工作，作出郑重声明：

*、若成为本工程的中标人，我公司将严格遵守招标文件和履行施工合同的下列要求：

* 、订立合同：在招标文件规定的限期内与招标人订立施工承包合同。

* 、施工现场技术和管理人员：

（ *）投标承诺及派驻现场的项目管理架构中全部技术和管理人员均为我公司员工；

（ *）根据本****的实际需要适当设置的项目管理架构，委派的技术和管理人员的数量、资质和实际工作能力均满足本****实施要求；

（ *）在收到发包人进场通知的 *天内，所有技术和管理人员全部到位，进入现场办公，不得兼职或者擅自离岗；

（ *）若因技术或管理人员未按投标承诺的人员和时间到位、或人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，我公司愿按发包人要求撤换不合格人员，并保证后任人员的资质、资历、业绩及实际工作能力不低于前任人员的水平。

* 、工期：保证尽*切力量确保投标承诺的工期。本公司充分了解和预计在施工过程中，本项目可能会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，保证不因自身原因导致实际工期超过合同竣工时间。

* 、材料、设备：保证准备并供应充足的材料设备，按投标承诺的时间全部按时到位。不因任何材料、设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期。

* 、质量、安全：保证实现本工程招标文件所确定的工程质量、安全目标计划，且按梅州市有关文件及本工程招标文件文明施工管理方案中的要求进行文明施工管理。

* 、不发生出 借资质、转包、违法分包行为。

* 、不拖欠或克扣劳务人员工资，不拖欠材料、设备价款、分包合同工程款（如有分包工程）。

*、如不能履行上述承诺，本公司愿意承担由此带来的法律后果，并自愿无条件地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

* 、取消中标资格或者解除合同；

* 、由招标人没收投标保证金或合同履约保证金；

* 、*年内停止或永久禁止参与梅州市财政资金建设工程的投标；

* 、*年内停止或永久禁止在梅州市承接工程或者执业；

* 、对不良行为予以记录，并进行公告；

* 、报梅州市建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚；

* 、其他行政处理决定。

特此声明

声明企业： 年 月 日

法定代表人签字或签章： (企业公章)

附件:
项目备案证.***

招标人声明.***

用地批复.***

招标公告（梅州利口福*期扩展）.***

招标文件（梅州利口福*期扩展）.***

招标授权代表证明书.***

资信证明.***

招标代理委托书.***

招标申请函.***

基础资料说明.***

利口福招标文件告知性备案登记凭证.***

电子签名委托书.***

******利口福施工总承包合同.***