****市****区人民法院审判法庭新建项目

桩基及基坑支护 工程招标公告

招标编号：**【****】***号

*、招标条件

****市****区人民法院审判法庭新建项目工程由中铁*局建安公司承建，该工程的 ****市****区人民法院审判法庭新建项目桩基及基坑支护工程 已具备招标条件，现对该项目的施工进行****。

招标人为****，分包方式为 专业 分包。本项目招标实行资格预审，本分包工程招标采用最低评标价法进行评标。

*、项目概况与招标范围

*.工程概况：本项目位于****市****区宝鼎路北侧、****碧桂园蓝庭小区南侧、西邻产品质量监督检验中心，南北长***米，东西宽**.*米，总用地面积*****.****。需对其进行桩基及基坑支护的施工。

*.项目地点：****省****市****区

*.项目规模：南段道路设计长度***.***米，规划红线宽度为**米。

*.工期：****年*月**日 - ****年*月**日。

*.招标范围：****市****区人民法院审判法庭新建项目桩基及基坑支护工程。施工分包具体内容包括：钻孔灌注桩工程：埋设钢护筒、钻孔、清孔、钢筋笼制作安装、声测管安装、混凝土灌注；深层搅拌桩工程：桩机就位、拌制浆液、喷浆搅拌；基坑支护工程：土钉锚杆制安、挂网、喷混凝土，压圆木桩等；选用*家承包人施工，发包人仅负责提供钢筋、直螺纹套筒、混凝土、声测管、钢筋网片、水泥、圆木桩；承包人负责基坑支护工程中除发包人提供材料范围内的全部材料。

发包人提供的机械包括：无；承包人提供的机械设备及小型工机具包括：搅拌桩机、回旋钻孔机、混凝土导管、泥浆泵、套管、发电机、吊车、钢筋切割机、铁锹等项目部未指明提供的施工机械。发包人提供的测量仪器仪表：无；承包人提供的测量仪器仪表：经纬仪、水准仪、红外线水平仪、全站仪等用于完成施工任务的测量仪器。

*.标段划分：*个标段

*、投标人资格要求

*.具有独立法人资格，营业执照、资质证、安全生产许可证齐全，且在有效期内。

*.资质等级：本次招标要求投标人具备地基与基础工程专业承包*级及以上资质。

*.近*年未发生过安全质量事故，业内无不良记录等。

*.近*年以来至少完成过*个类似的分包工程项目，且已交（竣）工验收合格，并提供合同等证明文件。

*.至领取招标文件截止时间为止，投标人未列入中铁*局集团有限公司或中国中铁股份有限公司不合格名录。

*、获取招标文件的时间及方法

凡有意参加投标者，请于****年*月**日至****年*月**日到中铁*局建安公司深圳梅林（****法院）项目部领取招标文件。

*、投标文件的递交及开标的时间、地点

* 开标时间和投标截止时间： ****年 *月**日**时

* 投标文件提交地点及开标地点：中铁*局建安公司深圳梅林（****法院）项目部

*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

*、发布公告的媒介：

本次招标公告在中铁*局采购网（****//:**.****.***.**）站上发布。

*、招标人信息及联系方式

联系人：**** 联系电话：***********

**** 年*月**日