********项目施工标段

招标文件补遗（**）号

致各投标人：

********项目施工标段招标文件部分内容作如下补充：

问题*：“‘****年**月*日至投标截止日’是否以合同签订时间为准？”

回复*：招标文件中关于类似工程业绩要求，招标文件第*章*.*.*条和第*章中均已明确是按照竣工验收报告的时间为准确定投标人提供的类似工程业绩是否有效。

问题*：“《****市房屋建筑和市政基础设施项目标准招标文件模板》中履约担保方式有银行转帐方式、银行保函、保证保险*种方式，请问本项目能否增加保证保险方式？”

回复*：按现有招标文件执行，不作修改。

问题*：“ ‘招标人发出中标通知书后*个工作日内提交’，所给时间太短，不足完成履约担保办理所需时间，建议按常规将时间调整为**个工作日。 ”

回复*：履约担保，履约保证金形式及提交时间：通过中标人的基本账户以银行转帐方式或银行保函方式缴纳，须在招标人发出中标通知书后 ** 日内提交。

问题*：“专用合同条款*.* ②工程的看管：在工程竣工后移交前，承包人应负责看管工程。工程竣工后未移交时间不超过*年的，由此产生的人工工资、水电气费、材料费、管理费等所有费用由承包人承担。因承包人原因工程竣工后未移交时间超过*年的，产生的所有费用由承包人承担；非承包人原因工程竣工后未移交时间超过*年的，产生的费用由承包人与发包人另行协商。在工程看管期间，若发生偷盗等引起现场设施设备等财产损失均由承包人承担。 问题：工程竣工验收合格后如果因发包人原因造成工程未能移交，承包人看管工程产生的所有费用应由发包人承担。”

回复*： 专用合同条款*.* ②工程的看管：在工程竣工后移交前，承包人应负责看管工程。因承包人原因工程竣工验收合格后未移交的，产生的所有费用由承包人承担；非承包人原因工程竣工验收合格后，因发包人原因造成工程未能移交，承包人看管工程产生的所有费用应由发包人承担。在工程看管期间，若发生偷盗等引起现场设施设备等财产损失均由承包人承担。

问题*：“专用合同条款*.*，履约担保方式：现金或银行保函（银行保函须由国有*大银行（工行、农行、中行、建行）之*出具）。 问题：建议将银行保函开具银行除*大银行外，增加投标人基本开户行。”

回复*：按现有招标文件执行，不作修改。

问题*：“ 专用合同条款*.*.*，因发包人的原因造成工期延误或延迟开工的，工期顺延，但发包人不再为此支付任何费用给承包人，亦不承担违约责任。 问题：“但发包人不再为此支付任何费用给承包人，亦不承担违约责任”不合理亦不合规，应按通用合同条款*.*.*条执行。至少应约定*个时限，建议不超过*个月。”

回复*：按现有招标文件执行，不作修改。

问题*：“‘费用按中标价格与预算控制价相比的下浮比例同比例下浮’，但需明确对业主、监理核定的造价信息上无相应价格的材料价、规费、税金等费用不应下浮。”

回复*：按现有招标文件执行，不作修改。

问题*：“********定额将于****年*月*日施行，请问****年*月*日后的合同中没有适用或类似于变更工程的价格是按********定额计价，还是*直按********定额计价？”

回复*：按现有招标文件执行，待新定额发布后，按文件约定执行。

问题*：“****市建设工程造价管理站发布的《关于进*步规范****市国家投资建设工程价格风险分摊的通知》（成建价[****]*号）规定：*、凡在****市行政区域内实施的国家投资建设工程(房屋建筑和市政基础设施工程)，其施工招标文件应按照《****市房屋建筑和市政基础设施项目标准招标文件模板》以及本通知的规定进行编制。 *、招标文件和施工合同中应明确计价中的风险内容及其范围，实行价格风险分摊原则，禁止无限风险、所有风险转嫁。建设工程项目在施工期内材料市场价格及因国家的法律法规、规章和政策发生变化引起造价变化的，合同价款应予以调整。 *、施工期因政策、人工、机械台班价格波动影响合同价格的，应按照国家或省级建设行政管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费、机械使用费系数进行调整。 由此可见，专用合同条款**.*条违背了《关于进*步规范****市国家投资建设工程价格风险分摊的通知》（成建价[****]*号）文件规定，请按文件规定修改该条内容。同时，专用合同未对人工费调整方式进行约定，请按成建价[****]*号文件规定对人工费调整方式进行约定。”

回复*：材料价格中钢筋、商品混凝土按成建价[****]*号文件约定风险幅度值当期增减在*%以内不做调整，当期增减超过*%时，只调整增减*%以外部分。人工费调整按成建价[****]*号文件规定执行。

问题*：“专用合同条款**条，合同价格、计量与支付，工程竣工验收合格后支付至合同价款金额（不含暂列金）的 **%。 问题：（*）合同未约定新增工程或工程变更价款的支付方式，是否随工程进度款同比支付，请予以明确。”

回复*：新增工程和工程变更价款的支付方式，随工程进度款同比支付。

问题**：“根据国家行政部门相关文件通知要求，建议将‘工程竣工验收合格后支付至合同价款金额（不含暂列金）的 **%’修改为“工程竣工验收合格后支付至合同价款金额（不含暂列金）及审定的新增工程及工程变更价款的**%。”

回复**：工程竣工验收合格后支付至合同价款金额（不含暂列金）及审定的新增工程及工程变更价款的**%。

问题**：“发包人在收到监理人转报的竣工结算后 ** 日内转报上级主管部门或行政主管部门，并按其规定执行。 问题：请明确发包人上级主管部门或行政主管部门完成结算审核的期限，或将其结算规定进行明示。”

回复**：发包人在收到监理人转报的符合要求的竣工结算后 ** 日内转报上级主管部门或行政主管部门，**天内完成竣工结算审核。

问题**：“专用合同条款**.*.* （*）：非发包人原因和不可抗力原因造成工程停工达**天或工程进度延期达 ** 天、或出现重大质量事故和重大安全事故无力继续履约的、或拖欠民工工资造成上访等群体性事件的，施工单位先自行退出施工场地，后结算已施工工程款项；招标人有权依法另行选择其他施工单位继续开展工程建设，并按照合同依法追究施工单位的违约责任。 问题：该条款将不可抗力原因写入，不合理，应将不可抗力原因删除。不可抗力在专用合同条款**条中有专项约定。”

回复**：非发包人原因造成工程停工达**天或工程进度延期达 ** 天、或出现重大质量事故和重大安全事故无力继续履约的、或拖欠民工工资造成上访等群体性事件的，施工单位先自行退出施工场地，后结算已施工工程款项；招标人有权依法另行选择其他施工单位继续开展工程建设，并按照合同依法追究施工单位的违约责任。

问题**：“专用合同条款**.* 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第/种方式解决： （*）向****市****区仲裁委员会申请仲裁； （*）向****市****区人民法院起诉。 问题：未明确按哪种方式解决，请予以明确。”

回复**：专用合同条款**.* 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决： （*）向****市****区仲裁委员会申请仲裁； （*）向****市****区人民法院起诉。

问题**：“招标文件第****、****有*个第*章合同条款及格式，请问以哪个为准？”

回复**：按****的合同条款及格式为准。

问题**：“招标文件约定履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。 问题：由于开具履约保函时需填写具体时间，请明确出具工程接收证书之日是否按通用合同条款第**.*.*条约定为竣工验收合格后**天为准。”

回复**：招标文件已有约定，按通用合同条款第**.*.*条执行。

**、投标文件递交的截止时间/投标截止时间现变更为：****年**月**日**时**分；投标人提出问题的截止时间现变更为：****年**月**日**时**分。

**、招标文件其他内容不作调整。

招标人：****

招标代理机构：****

****年**月**日