溪尾中心幼儿园建设项目附属工程补充通知(第2次)
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
各投标人:
****通知招标文件,现将招标文件有关事项修改内容如下:
原公告内容:
随机抽取方式和程序:随机抽取方式:*
*、由电子交易平台随机抽取;
*、开标现场随机抽球方式,具体程序: 随机抽取确定中标人 ;
*、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式,具体程序:
**. 缺陷责任期与保修:
**.*.* 承包人提供质量保证金的方式:
(*)经审核的工程竣工结算造价的**% 的工程款;
*.* 履约担保:
承包人是否提供履约担保: /
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的: /
修改公告内容:
随机抽取方式和程序:随机抽取方式:*
*、由电子交易平台随机抽取;
*、开标现场随机抽球方式,具体程序: 随机抽取确定中标人 ;
*、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式,具体程序:
**. 缺陷责任期与保修:
**.*.* 承包人提供质量保证金的方式:
(*)经审核的工程竣工结算造价的*% 的工程款;
*.* 履约担保:
承包人是否提供履约担保: 是
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的: (*)提供履约担保的形式:中标人可以选择银行转账或银行保函的形式之*提交;(*)提供履约担保的金额:中标合同价的**%,履约担保交付时间每延误*天,应支付履约担保总价*.*‰/天的违约金。(*)提供履约担保的期限:与工期相同;(*)提供履约担保的提交时间:在收到中标通知书后*天内提交。(*)履约担保退还:根据(国办发[****]**号文件)规定在工程项目竣工后**天内,招标人应全额无息退还履约保证金。
注:当招标文件、补充通知在同*内容的表述上不*致时,以本补充通知为准。本补充通知内容作为《招标文件》的组成部分,与《招标文件》具有同等法律效力
招标人:****市溪尾中心小学
招标代理:****
****年*月**日
;
推荐公告
更多-
漳浦县人民法院关于厦门市海沧区新景西里382号101室...
招标单位: 厦门房地产开发有限公司项目金额: 暂未确定厦门 2024-04-19
-
2024年台江区老旧小区改造北片区项目全过程工程咨询
招标单位: 福州市台江区住房保障和房产管理局项目金额: 178.18万元福州 2024-04-19
-
2024年台江区老旧小区改造南片区项目全过程工程咨询
招标单位: 福州市台江区住房保障和房产管理局项目金额: 199.03万元福州 2024-04-19
-
连江县人民法院关于福建省连江县凤城镇江滨西路3号江夏苑...
招标单位: 连江县人民法院项目金额: 83.16万元福州 2024-04-19
-
福州市仓山区人民法院关于福州市仓山区金山街道桔园三路3...
招标单位: 福州市仓山区人民法院项目金额: 20.36万元福州 2024-04-19